91大神在线观看线路一区,在线一区av,日韩不卡视频在线观看

相關(guān)資訊 NEWS

業(yè)務(wù)動態(tài)1 團(tuán)隊活動新法速遞行業(yè)新聞

在線留言 message

注：“ ( * )”號為必填項

行業(yè)新聞

您的位置：首頁 > 相關(guān)資訊 > 行業(yè)新聞

工程變更導(dǎo)致的損失，承包人可要求哪些賠償？

時間：2024-02-08 14:40:09 來源：作者：

　　因發(fā)包人原因?qū)е鹿こ套兏模瑧?yīng)根據(jù)《民法典》的規(guī)定進(jìn)行賠償。當(dāng)發(fā)包人變更計劃、提供的資料不準(zhǔn)確，或者未按照期限提供必需的勘察、設(shè)計工作條件，從而造成勘察、設(shè)計的返工、停工或者修改設(shè)計時，發(fā)包人應(yīng)按照勘察人、設(shè)計人實際消耗的工作量增付費用。

　　具體來說，承包人可以就工程變更要求賠償以下費用：

　　1.人工費損失：包括停工、窩工的工人工資；因工人低生產(chǎn)效率造成的損失；膳食補貼、工器具費用以及各種管理費等。

　　2.材料費損失：由于工期拖延，材料價格上漲帶來的差價損失等。

　　3.機械費損失：由于工期拖延導(dǎo)致相關(guān)機械停工帶來的損失，以及轉(zhuǎn)移搬運帶來的損失等相關(guān)費用。

　　4.工地管理費：由工期拖延產(chǎn)生的工地管理人員的工資等。

　　5.物價上漲的差生的差價費用：包括工人工資上漲、機械租賃費用上漲、材料費用上漲等。

　　但需要注意的是，承包人能要求的賠償費用，需要根據(jù)其實際損失來確定，不限于上述幾種費用。只要承包人由于發(fā)包人工程變更導(dǎo)致?lián)p失，只要有證據(jù)材料都可以要求賠償。但如果是因為承包人自身原因?qū)е碌墓こ套兏瑒t不能要求賠償，甚至還要賠償發(fā)包人的損失。

　　如果出現(xiàn)這種情況，建議承包人和發(fā)包人及時協(xié)商賠償事宜。如果無法協(xié)商或協(xié)商不成功，應(yīng)盡快尋求建筑工程律師的幫助，收集證據(jù)資料，到法院起訴索償。

上一篇：離婚起訴不到場，法院缺席判決怎么判？

下一篇：懷孕期間離婚：保障女方權(quán)益的法律手段

相關(guān)資訊